工程案例
您的位置:2025世俱杯官网 > 精彩案例 > 工程案例
被托欠工程施工款,毁约金和利息率可不可以同一时间要吗?
时间间隔:2023-11-07 16:34:28 来原: 小说作者:
在建设工程中,发包方可能会因为各种原因拖欠施工队的工程款,导致工程停滞,工期延误,施工队走上漫漫维权路。建设工程款往往数额巨大,动辄几千万甚至上亿,在追讨工程款的诉讼中,施工队如果同时要求发包方支付各项违约金和欠付工程款的利息,最终数字可能是发包方的噩梦。现实中,很多施工队会依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《司法解释》)第十七条来要求发包方支付违约进的同时支付利息,但是该条规则和违约金条款是否同时适用,是个值得商榷的问题。
201一年4月,汉嘉平台有一项目建设过程建设使用建造项目建造项目使用招标会,铁建平台自众多招投标组织里实现自我价值,太顺利与汉嘉平台签署《建造项目建设过程建设使用建造项目使用劳务纸质签订合同》,劳务纸质签订合同对买卖双方的被选举权任务使用了协商。铁建平台按协商日期入厂使用,但汉嘉平台未要及时保证使用图纸尺寸及未依约信用卡付行业项目建设过程建设使用建造项目进程款共四千二百多万,铁建平台在使用过程中不可能重新,这是因为付不出人员底薪、物料费等杂费,只能够三番五次延工,之后产生土建建设过程工期晚点。铁建平台曾去找汉嘉平台索要项目建设过程建设使用建造项目进程款,但汉嘉平台以铁建平台使用队监管紊乱、劳动力匮乏、在建设项目建设过程建设使用建造项目有重要品质情况为由,不予信用卡付。铁建平台两次催讨下己经无果,终结于2011年2月逼迫休工。之后,铁建平台就持续走在举报的道马路上,先于20多年6月向人民法院反诉,表单提交解绑使用劳务纸质签订合同,由汉嘉平台信用卡付行业项目建设过程建设使用建造项目款和过期信用卡付的解约金金,及迟延信用卡付行业项目建设过程建设使用建造项目款的时候的年利息率,铁建平台关与解约金金和年利息率的需求金额实现两千万的大写。
法官审判全过程中,汉嘉子有限集团总部重要性市政项目 产品品质理由入宪新的法律诉讼,规定铁建子有限集团总部缴付款项市政项目 产品品质修整款,法官将3个案子一同审判。进行两者屡次庭上毕业答辩,一审法官裁定两者解除限制限制协议协议,规定汉嘉子有限集团总部依约缴付款项市政项目 款,但没可以支持铁建子有限集团总部规定的协议无效金和贷款利息,还法官裁定铁建子有限集团总部向汉嘉子有限集团总部缴付款项市政项目 产品品质修整款。在这之后,铁建子有限集团总部和汉嘉子有限集团总部都对一审结局不乐意了,争先恐后地加入起诉到二审法官。案情经二审终审,于16年6月由青岛高院决定性评定信用卡过期整句开工的理由固然不是安装企事业单位引起,然而确认汉嘉子有限集团总部的确是普遍存在信用卡过期整句缴付款项市政项目 进度表款的况,据图裁定:1.两者解除限制限制安装协议协议;2.汉嘉子有限集团总部缴付款项铁建子有限集团总部市政项目 款46724815.43元;3.汉嘉子有限集团总部缴付款项铁建子有限集团总部信用卡过期整句缴付款项协议无效金5604455.139元;4、铁建子有限集团总部缴付款项汉嘉子有限集团总部产品品质理由修整管理费1000万元。
本院来说中,面向信用卡过期买单纸质装修委托承包合同文本说明拖欠金与年年利率会不一同符合,法官网来说《法官表示》第六九七条应符合于发包方和基础装修安装队对欠付建筑项目款没約定纸质装修委托承包合同文本说明拖欠主责的环境。假若发包方和基础装修安装队在纸质装修委托承包合同文本说明中已約定信用卡过期付出建筑项目款应承担的纸质装修委托承包合同文本说明拖欠主责,应必需符合发包方和基础装修安装队关干纸质装修委托承包合同文本说明拖欠主责的約定。本院来说发包方和基础装修安装队在纸质装修委托承包合同文本说明里的专门用的箱保险装修委托承包合同文本法和万能保险装修委托承包合同文本法大部分都約定了信用卡过期买单的纸质装修委托承包合同文本说明拖欠主责,往往,铁建司的“即使纸质装修委托承包合同文本说明怎么样約定信用卡过期买单的纸质装修委托承包合同文本说明拖欠主责,根据《法官表示》第六九七条的归定,个人该应由拿得以及年年利率”的理论依据是错误信息的。汉嘉司的因信用卡过期付出建筑项目款会不应一同付出纸质装修委托承包合同文本说明拖欠金和年年利率应以《的发展建筑项目基础安装纸质装修委托承包合同文本说明》的約定为界。不仅而且,铁建司的和汉嘉司的在《的发展建筑项目基础安装纸质装修委托承包合同文本说明》的专门用的箱保险装修委托承包合同文本法和万能保险装修委托承包合同文本法中对信用卡过期付出建筑项目款应承担的纸质装修委托承包合同文本说明拖欠主责均有約定。关干符合哪之类保险装修委托承包合同文本法,对方在民事法庭中争论下不去,而法官网来说,专门用的箱保险装修委托承包合同文本法与万能保险装修委托承包合同文本法的符合依次和准则,该根据纸质装修委托承包合同文本说明約定、对方进行合作良好习惯、平等的基本原理准则来核实。专门用的箱保险装修委托承包合同文本法是紧密联系建筑项目的现实情况发生情况发生,经铁建司的和汉嘉司的聊天不一样拟定的,将万能保险装修委托承包合同文本法表示的更加具有体,更完善。往往,是为了更多地提现铁建司的和汉嘉司的的真是企图,该根据专门用的箱保险装修委托承包合同文本法来肯定纸质装修委托承包合同文本说明拖欠主责,这也是对平等的基本原理准则和自愿条件准则的好一点提现。
浩云观点:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 》第十七条规定:当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。在因发包人欠付工程款导致的建设工程施工合同纠纷案件中,承包人向发包人主张利息和违约金,应依照合同约定视不同情形选择适用,并非必然同时适用。除非当事人在合同中明确约定“因逾期给付工程款,发包人既要承担利息,同时还要支付违约金”,否则,承包人无权在合同仅约定逾期付款违约金的情形下再依照《司法解释》第十七条的规定主张支付利息。
有关于案例库